Договор бытового, арендного, строительного подряда: бланки
Договор подряда – это гражданско-правовое соглашение, согласно которому подрядчик обязуется выполнить некоторую работу, определенную заказчиком, и сдать ее. В свою очередь заказчик должен принять и оплатить результаты выполненной подрядчиком работы.
В России юридическое регулирование данного договора происходит посредством специальных правил, указанных в Гражданском Кодексе РФ. Помимо этого, исходя из особенностей конкретного вида работ, предусмотренных договором подряда, нормативно-правовое регулирование данного соглашения осуществляется с помощью специальных законов и подзаконных актов.
Договор строительного подряда – один из наиболее распространенных видов соглашений такого рода. Он является консенсуальным, возмездным и двусторонне обязывающим документом.
Стороны договора представлены заказчиком, который поручает строительной бригаде выполнение определенного вида работ, и подрядчиком, берущим на себя обязательства эту работу выполнить. При этом роль обеих сторон могут брать на себя как физические, так и юридические лица или индивидуальные предприниматели.
Согласно законам РФ подрядчиками могут выступать несколько лиц, которые называются соисполнителями. В том случае, если предмет договора о подряде невозможно разделить, то оба подрядчика несут солидарную ответственность перед заказчиком. При этом, если предмет договора признается делимым, то каждый из подрядчиков несет ответственность перед заказчиком в рамках своей определенной в договоре доли.
В России юридическое регулирование данного договора происходит посредством специальных правил, указанных в Гражданском Кодексе РФ. Помимо этого, исходя из особенностей конкретного вида работ, предусмотренных договором подряда, нормативно-правовое регулирование данного соглашения осуществляется с помощью специальных законов и подзаконных актов.
Договор строительного подряда – один из наиболее распространенных видов соглашений такого рода. Он является консенсуальным, возмездным и двусторонне обязывающим документом.
Стороны договора представлены заказчиком, который поручает строительной бригаде выполнение определенного вида работ, и подрядчиком, берущим на себя обязательства эту работу выполнить. При этом роль обеих сторон могут брать на себя как физические, так и юридические лица или индивидуальные предприниматели.
Согласно законам РФ подрядчиками могут выступать несколько лиц, которые называются соисполнителями. В том случае, если предмет договора о подряде невозможно разделить, то оба подрядчика несут солидарную ответственность перед заказчиком. При этом, если предмет договора признается делимым, то каждый из подрядчиков несет ответственность перед заказчиком в рамках своей определенной в договоре доли.
Список типовых бланков:
- Примерная форма трехстороннего договора подряда на строительство объекта недвижимости (при участии двух заказчиков и одного подрядчика)
- Типовой договор подряда на капитальное строительство (Документ Голованова Н.М.)
- Договор строительного подряда (Документ Голованова Н.М.)
- Договор подряда на строительство жилого комплекса (Документ Голованова Н.М.)
- Договор на выполнение субподрядных работ (Документ Голованова Н.М.)
- Договор генерального подряда (Документ Голованова Н.М.)
- Акт сдачи-приемки выполненных работ (поэтапное закрытие) (Документ Брызгалина А.В., Берника В.Р., Головкина А.Н.)
- Акт сдачи-приемки выполненных работ (Документ Брызгалина А.В., Берника В.Р., Головкина А.Н.)
- Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту (Документ Брызгалина А.В., Берника В.Р., Головкина А.Н.)
- Договор подряда (Документ Брызгалина А.В., Берника В.Р., Головкина А.Н.)
- Форма N 2 "Акт сдачи-приемки услуг" (Документ О.С. Григораша)
- Форма N 1 "Акт сдачи-приемки услуг" (Документ О.С. Григораша)
- Контракт на проведение толлинговой операции (Документ Брызгалина А.В., Берника В.Р., Головкина А.Н.)
- Договор на выполнение работ по переработке давальческого сырья (Документ Брызгалина А.В., Берника В.Р., Головкина А.Н.)
- Соглашение о пролонгации договора подряда (Документ Яркова В.В.)
- Соглашение об изменении и дополнении договора подряда (Документ Яркова В.В.)
- Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (образец)
- Договор строительного подряда (образец)
- Договор бытового подряда (образец)
- Форма договора-заявки на ремонт автомобиля
- Договор подряда (заключается между генподрядчиком и подрядной организацией или подрядной организацией, выполняющей ремонтно-строительные работы) (Документ Авровой И.А.)
- Договор подряда на строительство между заказчиком и генеральной подрядной организацией (Документ Авровой И.А.)
- Договор о совместном финансировании разработки первоочередных нормативно-технических документов по строительству
- Примерная форма договора авторского надзора
- Примерная форма генерального договора о сотрудничестве (по выполнению работ)
- Примерная форма договора на услуги автосервиса
- Примерная форма договора на услуги автомойки
- Примерная форма искового заявления об определении долей в праве совместной собственности и выделе из нее доли в натуре
- Примерная форма искового заявления об устранении недостатков работ, выполненных по договору строительного подряда, обнаруженных в пределах гарантийного срока
- Примерная форма искового заявления о взыскании задолженности по договору подряда
- Примерная форма искового заявления о взыскании неустойки по договору подряда
- Примерная форма искового заявления о безвозмездном устранении недостатков работ, выполненных по договору подряда
- Примерная форма договора на установку коллективной антенны
- Примерная форма договора подряда на реконструкцию инженерных сетей
- Примерная форма договора на выполнение работ по модернизации транспортного средства
- Примерная форма договора с дизайнерским бюро на разработку дизайн-проекта нежилого помещения
- Примерная форма искового заявления о взыскании стоимости материалов по договору строительного подряда
- Примерная форма акта приема-передачи проектной документации
- Примерная форма искового заявления о взыскании расходов на ремонт общего имущества в коммунальной квартире
- Примерная форма договора толлинга (на изготовление готовой продукции из давальческого сырья)
- Примерная форма договора генподряда на строительство объекта недвижимости
- Примерная форма ответа на претензию о нарушении срока окончания строительства объекта недвижимости и удовлетворении требований заказчика
- Примерная форма претензии о нарушении срока окончания строительства объекта недвижимости
- Примерная форма договора подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры
- Примерная форма договора подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания
- Примерная форма отзыва на апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда (по делу о взыскании денежных средств по прекращенному договору подряда)
- Примерная форма претензии контрагенту о нарушении сроков подписания акта выполненных работ и выставления счета-фактуры
- Примерная форма акта приема-передачи выполненных работ по договору подряда по монтажу оборудования
- Примерная форма акта приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования
- Примерная форма договора подряда на монтаж оборудования