☰ Меню

Примерная форма искового заявления о взыскании неустойки по договору подряда

Бланк документа «Примерная форма искового заявления о взыскании неустойки по договору подряда» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.


                                   ______________________________________

                                      (наименование арбитражного суда,

                                       в который подается заявление)


                                   Истец: _______________________________

                                                  (наименование)

                                   ______________________________________

                                             (место нахождения)


                                   Ответчик: ____________________________

                                                    (наименование)

                                   ______________________________________

                                             (место нахождения)


                           Исковое заявление

               о взыскании неустойки по договору подряда


      Между _________________________________________ (Истец, Заказчик) и

                        (наименование)

_______________________________ (Ответчик, Исполнитель)  заключен договор

подряда  от "__" _______ 20__ г. N ____.

      В соответствии  с условиями договора  Исполнитель  принял  на  себя

обязательства по выполнению ____________________________________________.

                                            (вид работ)

      Договором  установлена  стоимость  работ и срок  выполнения работ с

"__" _______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г.

      В соответствии с пунктом __ договора Исполнитель передает Заказчику

по акту сдачи-приемки результат выполненных работ в течение __ дней после

даты завершения работ, указанной в договоре.

      Договором  установлена  ответственность  Исполнителя  за  нарушение

сроков сдачи работ в виде пени в размере _________ % от суммы договора за

каждый день просрочки.

      В  соответствии   с  пунктом  1  статьи  702  Гражданского  кодекса

Российской Федерации  (далее - ГК РФ)  по договору  подряда одна  сторона

(подрядчик) обязуется выполнить  по заданию  другой  стороны  (Заказчика)

определенную работу и сдать ее результат Заказчику,  а Заказчик обязуется

принять результат работы и оплатить его.

      Согласно  статье  330  ГК  РФ  в  случае  ненадлежащего  исполнения

обязательства,  в том  числе  при просрочке  исполнения,  должник  обязан

уплатить кредитору неустойку, определенную законом или договором.

      На момент подачи  иска просрочка  исполнения  со стороны  Ответчика

составила ___ дней с "__" _______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г. Договор

ответчиком  не  исполнен,   работы  не  выполнены,   договор  не  признан

незаключенным и не расторгнут.

      На основании  изложенного,    руководствуясь  ст. 330  Гражданского

кодекса Российской Федерации, прошу:

      1. Взыскать с Ответчика  в  пользу  Истца  неустойку  за  просрочку

исполнения обязательств в размере __ рублей за период с "_" _____ 20__ г.

по "__" _______ 20__ г. по договору подряда N __ от  "__" _______ 20__ г.


      Приложение:

      1. Уведомление о вручении копии заявления Ответчику.

      2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

      3. Копия договора подряда.

      4. Расчет неустойки.

      5. Копия свидетельства  о  государственной  регистрации  в качестве

юридического лица.

      6. Доверенность  или иные документы,  подтверждающие  полномочия на

подписание искового заявления.


_____________________________

(подпись представителя Истца)


"__" ____________ 20__ г.

Посмотреть документ в галерее:

Примерная форма искового заявления о взыскании неустойки по договору подряда. Лист 1 Примерная форма искового заявления о взыскании неустойки по договору подряда. Лист 2 Примерная форма искового заявления о взыскании неустойки по договору подряда. Лист 3

Советы офисному сотруднику:

Информация о документе:

Раздел: Бланки документов
Тип документа: Договор бытового, арендного, строительного подряда
Размер файла: 9,0 кб (txt-версия)

Прикрепленный файл:

«Примерная форма искового заявления о взыскании неустойки по договору подряда». Скачать (Word, doc)

Если понравился этот бланк:


С этим документом часто просматривают:

Наверх