☰ Меню

Примерная форма договора подряда на монтаж оборудования

Бланк документа «Примерная форма договора подряда на монтаж оборудования» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.


                 Договор подряда на монтаж оборудования


г. ______________________                       "___" ___________ 200_ г.

(наименование населенного пункта)


__________________________________________________________________ в лице

               (наименование юридического лица)

_____________________________________________, действующ____ на основании

   (Ф.И.О. уполномоченного представителя)

_____________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", с одной

(правоустанавливающий документ)

стороны, и _______________________________________________________ в лице

                      (наименование юридического лица)

______________________________________________, действующ___ на основании

                 (Ф.И.О. уполномоченного представителя)

___________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", с другой

(правоустанавливающий документ)

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.


                          1. Предмет договора


     1.1. Подрядчик обязуется выполнить  работы  по  монтажу  (установке)

следующего оборудования: ________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

         (название населенного пункта)  (название улицы)     (номер дома)

     1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1

Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

     1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1.  Договора,  Подрядчик

за  свой  счет   приобретает   необходимые   материалы,     инструменты и

оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные  расходы  Подрядчику

по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.


                      2. Права и обязанности сторон


     2.1. Подрядчик обязан:

     2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения

для монтажа оборудования  в  течение  _____  дней  с  момента  заключения

настоящего Договора;

     2.1.2.  принять  у  Заказчика  помещение  по  акту   приема-передачи

выполненных работ по  подготовке  помещения,  расположенного  по  адресу,

указанному в п. 1.1.  Договора,  для  монтажа  оборудования.   Данный акт

является неотъемлемой частью настоящего Договора.

     2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в  течение  срока,

указанного в п.4.1. Договора;

     2.1.4.   сдать   действующее   оборудование        Заказчику по акту

приема-передачи  в  течение  ______  дней  после  окончания   монтажных и

пусконаладочных работ

     2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих  материалов,

на своем  оборудовании  и  своими  инструментами.  Работа  по   монтажу и

производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания

акта приема-передачи работ, являющегося  неотъемлемой  частью  настоящего

Договора.

     2.2. Заказчик обязан:

     2.2.1.  принять  и  оплатить  работы  в  соответствии  с   условиями

настоящего Договора;

     2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика  извещения

об окончании  работ  либо  по   истечении  срока,  указанного  в  п. 4.1.

настоящего  Договора,  осмотреть  и  принять  результат      работ, а при

обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее

сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

     2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3

и 5 настоящего Договора;

     2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами

подготовительные строительные, сантехнические и  электромонтажные  работы

для создания Подрядчику условий, необходимых  для  выполнения  им  работ,

предусмотренных настоящим Договором;

     2.2.5.  компенсировать   Подрядчику   документально   подтвержденные

затраты  на  приобретение  материалов,   оборудования   и   инструментов,

необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

     2.2.6. до принятия  работ  по  акту  приема-передачи  от  Подрядчика

обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов  и  иного

имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

     2.3. Подрядчик вправе:

     2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

     2.3.2. требовать от Заказчика  компенсации  издержек  на  материалы,

оборудование  и  инструменты,  приобретенные  Подрядчиком   вследствие их

необходимости для выполнения работ.

     2.4. Заказчик вправе:

     2.4.1. в любое время проверять ход  и  качество  работ,  выполняемых

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

     2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи  ему

результата  работы,   уплатив   Подрядчику   часть     установленной цены

пропорционально части  работы,  выполненной  до  получения   извещения об

отказе Заказчика от исполнения договора.


                  3. Стоимость работ и порядок расчетов


     3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________

                                               (сумма цифрами и прописью)

_______________________) рублей.

     3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

     - первый платеж в размере _______ процентов от  суммы,  указанной  в

п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется

                        (сумма цифрами и прописью)

не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

     - оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,

                                     (сумма цифрами и прописью)

вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

     3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора,  выплачивается  Подрядчику

путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо

путем внесения наличными в кассу Подрядчика.


                        4. Сроки выполнения работ


     4.1. Подрядчик  обязан  выполнить  работы,  обусловленные  настоящим

Договором,  в  течение  ___________  дней  с  момента     подписания акта

приема-передачи выполненных работ по  подготовке  помещения  для  монтажа

оборудования.


               5. Порядок приема и сдачи выполненных работ


     5.1.  При  завершении  работ  по  настоящему  Договору   Подрядчик и

Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи  выполненных   работ с

приложением необходимой документации.

     5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи

в течение ____________ дней с момента извещения об окончании  работ  либо

по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

     5.3. В случае наличия  замечаний  Заказчик  и  Подрядчик  составляют

двухсторонний претензионный акт, в котором должны  устанавливаться  сроки

устранения недостатков выполненных работ.


                        6. Ответственность сторон


     6.1. При несоблюдении  предусмотренных  настоящим  Договором  сроков

платежей  Заказчик   обязан  уплатить  Подрядчику  пеню  в   размере ____

процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

     6.2. При просрочке выполнения работ  по  Договору  Подрядчик  обязан

уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора  за

каждый день просрочки.

     6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения  принятых

на себя обязательств и устранения нарушений.

     6.4.  Ни  одна  из  сторон   по   настоящему       договору не несет

ответственности перед другой стороной  за  неисполнение   обязательств по

настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств  непреодолимой

силы,  т.е.  чрезвычайных  и   непредотвратимых   при     данных условиях

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и

другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

     6.5. Сторона, которая не исполняет своего  обязательства  вследствие

действия непреодолимой  силы,  должна  незамедлительно  известить  другую

сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на  исполнение  обязательств

по настоящему договору.

     6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на  протяжении

более чем ______________, настоящий договор может быть  расторгнут  любой

из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.


                            7. Прочие условия


     7.1. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении

настоящего договора, будут по возможности решаться путем  переговоров.  В

случае невозможности достижения согласия спор передается на  рассмотрение

в  арбитражный  суд   в   соответствии   с   арбитражным   процессуальным

законодательством РФ.

     7.2.  Любые   изменения   и   дополнения   к     настоящему договору

действительны лишь при условии, что они совершены в  письменной   форме и

подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

     7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического  адреса,

названия,  банковских  реквизитов  и  прочего  она  обязана     в течение

___________ дней письменно известить об этом другую сторону.

     7.4.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих

одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

     7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

     приложение N 1 - Акт приема-передачи работ по  подготовке  помещения

для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

     приложение N 2 - Акт приема-передачи выполненных работ;

     приложение N 3 - технические  условия  для  подготовки   помещения к

монтажу оборудования.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


                      8. Адреса и реквизиты сторон


            Заказчик                           Подрядчик

_______________________________           _______________________________

_______________________________           _______________________________


________________________                  _________________________

     Заказчик                                  Подрядчик

                           м.п.                                      м.п.

Посмотреть документ в галерее:

Примерная форма договора подряда на монтаж оборудования. Лист 1 Примерная форма договора подряда на монтаж оборудования. Лист 2 Примерная форма договора подряда на монтаж оборудования. Лист 3 Примерная форма договора подряда на монтаж оборудования. Лист 4 Примерная форма договора подряда на монтаж оборудования. Лист 5 Примерная форма договора подряда на монтаж оборудования. Лист 6

Советы офисному сотруднику:

Информация о документе:

Раздел: Бланки документов
Тип документа: Договор бытового, арендного, строительного подряда
Размер файла: 23,0 кб (txt-версия)

Прикрепленный файл:

«Примерная форма договора подряда на монтаж оборудования». Скачать (Word, doc)

Если понравился этот бланк:


С этим документом часто просматривают:

Наверх