☰ Меню

Договор строительного подряда (образец)

Обращаем внимание: вы можете сохранить ссылку на документ в социальных сетях, а также скачать документ себе на компьютер.


Договор

строительного подряда


г. ______________                              "___" ___________  20__г.


________________________________________________________________________,

                         (наименование организации)

именуем __ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________________,

                                               (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________,

                                  (устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

                      (наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуем __ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________,

                                               (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании  ________________________,  с  другой  стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. Предмет договора


     1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск

работу по строительству _________________________  (наименование  объекта

строительства) в соответствии с технической документацией, представленной

Заказчиком, в срок, установленный настоящим договором.

     Проект разработан ______________________ (наименование разработчика)

и утвержден ______________________________ (кем, дата утверждения).

     Состав   и   содержание    технической    документации:    _________

________________________________________________________________________.

     Срок    представления    технической    документации     Заказчиком:

________________________________________________________________________.

     Правомочия    Заказчика    в    отношении    земельного     участка,

предоставляемого под строительство _______________________  (наименование

объекта) подтверждаются  ________________________________________________

_______________________________________________________  (наименование  и

реквизиты правоустанавливающего документа -  акта  об  отводе  земельного

участка, свидетельства о праве собственности, договора и др.).

     Разрешение  на строительство выдано ________________________________

_____________________________________________ (наименование      органа,

наименование, номер дата выдачи документа).

     1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые  условия  для

выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненную Подрядчиком

работу, указанную в  п.1.1 настоящего договора.


2. Стоимость работ и порядок расчетов


     2.1. Выполненная в соответствии с  п.1.1 настоящего договора  работа

оплачивается по цене, согласованной Заказчиком и  Подрядчиком.  Стоимость

работы по настоящему договору устанавливается в  сумме  _________________

рублей в соответствии со сметой, определяющей цену работ.

     Смета является неотъемлемым приложением к настоящему договору.

     Оплате Заказчиком подлежат все  работы,  выполненные  Подрядчиком  в

соответствии с технической документацией и сметой.

     2.2. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой  Заказчиком

к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки работы.

     2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненную Подрядчиком и  принятую

к оплате работу в  ______  срок  со  дня  подписания  акта  сдачи-приемки

работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом  и  в  срок,

установленный в настоящем договоре, либо, с согласия Заказчика, досрочно.

     2.4. Оплата работ производится путем перечисления Заказчиком  суммы,

указанной в  п.2.1 настоящего договора, на расчетный счет Подрядчика.


3. Сроки и этапы выполнения работ


     3.1. Срок начала работ устанавливается: ___________________________.

     3.2. Срок окончания работ устанавливается: ________________________.

     3.3. Сроки сдачи промежуточных этапов выполнения работ:

     3.3.1. ____________________________________________________________.

     3.3.2. ____________________________________________________________.

     3.3.3. ____________________________________________________________.

     3.3.4. ____________________________________________________________.


4. Срок действия договора


     4.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания

Заказчиком и Подрядчиком.

     4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В  случае,

если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу  в  указанный  срок,

Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

     4.3.  До  завершения  сторонами   исполнения   своих   обязательств,

вытекающих  из  настоящего  договора  соответствующие  условия   договора

сохраняют свою силу.


5. Обеспечение материалами и оборудованием


     5.1. Строительные работы осуществляются иждивением Подрядчика.

     5.2.  Заказчик  обязуется   предоставить   следующие   материалы   и

оборудование,    необходимые     для     строительства:     _____________

________________________________________________________________________.

     5.3.  Сроки  завоза  материалов  и  оборудования  по   видам:   ____

________________________________________________________________________.

     5.4. Затраты по доставке и разгрузке материалов и оборудования несет

Заказчик.

     5.5.    Приемка    материалов    и    оборудования    осуществляется

представителями Заказчика и Подрядчика и оформляется актом приемки.


6. Ответственность сторон

и порядок разрешения споров


     6.1. За просрочку выполнения работы Подрядчик  уплачивает  Заказчику

штраф в размере __% от суммы договора и пеню  из  расчета  __%  от  суммы

договора за каждый день просрочки.

     6.2.   За   несохранность   завезенных   Заказчиком   материалов   и

оборудования   Подрядчик   несет   ответственность   в   виде    ________

________________________________________________________________________.

     6.3. За допущенные  отступления  от  требований,  предусмотренных  в

технической документации и обязательных для  сторон  настоящего  договора

строительных нормах и правилах Подрядчик за каждый случай отступления  от

указанных  требований  обязан  уплатить   Заказчику   штраф   в   размере

________________.

     6.4. Меры ответственности сторон,  не  предусмотренные  в  настоящем

договоре,   применяются   в   соответствии   с    нормами    гражданского

законодательства, действующего на территории России.

     6.5. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении

настоящего договора, будут по возможности разрешаться  путем  переговоров

между сторонами.

     6.6. В случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров

стороны  передают  их  на  рассмотрение  в  ____________  (указать  место

нахождения арбитражного суда).


7. Сдача и приемка работ


     7.1. Подрядчик обязан направлять Заказчику письменное извещение  при

завершении  каждого    промежуточного этапа строительства,  указанного  в

п.3.3 настоящего договора, и при окончании всех строительных работ.

     7.2. В срок _________________ с даты  получения  извещения  Заказчик

обязан приступить  к  приемке  соответствующего  этапа  или  всей  работы

(завершенного строительством объекта).

     7.3. Приемка каждого  этапа  работы  и  завершенного  строительством

объекта  оформляется  двусторонним  актом  сдачи-приемки,   подписываемым

_______________________ со стороны Подрядчика  и  _______________________

со стороны Заказчика.

     7.4. Заказчик, принявший работы с явными недостатками,  не  лишается

права заявить  о  них  в  течение  ____________________  со  дня  приемки

соответствующего этапа или завершенного строительством объекта.


8. Дополнительные условия


     8.1.  Права  и  обязанности  сторон,  прямо  не  предусмотренные   в

настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

     8.2.  Представителем  Заказчика  на  строящемся   объекте   является

__________________________________________________,    который     вправе

осуществлять контроль и надзор за  ходом  строительства  и  принимать  от

имени  и  в  интересах   Заказчика   решения   по   следующим   вопросам:

________________________________________________________________________.

     8.3.     Риски     застрахованы      _______________________________

_________________________________________________________________ (какие,

наименование страховой организации, дата и номер договора  страхования  и

др.) на сумму _______________ рублей.


9. Адреса

и банковские реквизиты сторон


     Заказчик: __________________________________________________________

     Подрядчик: _________________________________________________________


     Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба

экземпляра  идентичны  и  имеют  одинаковую  силу.  У  каждой  из  сторон

находится один экземпляр настоящего договора.


     Подписи сторон


     Заказчик _____________________________________ М.П.

     Подрядчик ____________________________________ М.П.

Посмотреть документ в галерее:

Договор строительного подряда (образец). Лист 1 Договор строительного подряда (образец). Лист 2 Договор строительного подряда (образец). Лист 3 Договор строительного подряда (образец). Лист 4 Договор строительного подряда (образец). Лист 5 Договор строительного подряда (образец). Лист 6

Советы офисному сотруднику:

Информация о документе:

Раздел: Бланки документов
Тип документа: Договор бытового, арендного, строительного подряда
Размер файла: 18,6 кб (txt-версия)

Прикрепленный файл:

«Договор строительного подряда (образец)». Скачать (Word, doc)

Если понравился этот бланк:


С этим документом часто просматривают:

Наверх